Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Photovoltaik 365
1. Vertragsgegenstand
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend als „AGB“ bezeichnet) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Photovoltaik 365 (nachfolgend als „Auftragnehmer“ bezeichnet) und dem Kunden (nachfolgend als „Auftraggeber“ bezeichnet) im Zusammenhang mit der Montage von Photovoltaikanlagen.
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen von beiden Parteien unterzeichnet werden, um gültig zu sein.
2. Angebote & Vertragsschluss
Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
Der Vertrag kommt zustande, sobald Photovoltaik 365 eine Auftragsbestätigung in Textform (z. B. per E-Mail) an den Kunden versendet.
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform.
3. Leistungsumfang
Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage gemäß der jeweiligen Auftragsbestätigung.
Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung beider Parteien.
Photovoltaik 365 ist berechtigt, die Leistungen ganz oder teilweise durch das Partnerunternehmen Task Force Solar Energy GmbH ausführen zu lassen.
4. Preise und Zahlung
Preise und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot oder der Auftragsbestätigung.
Zahlungen sind zu den dort genannten Fälligkeiten ohne Abzug zu leisten.
Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen.
5. Ausführung und Termine
Ausführungstermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
Termine können sich insbesondere bei höherer Gewalt, Lieferverzögerungen, Materialengpässen oder witterungsbedingten Einschränkungen angemessen verschieben.
6. Abnahme und Schlusszahlung
Nach Fertigstellung der Montagearbeiten wird die Anlage dem Kunden zur Abnahme bereitgestellt.
Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der durch Photovoltaik 365 geschuldeten Leistungen, insbesondere der fachgerechten Installation und Übergabe der Anlage.
Die Schlussrechnung wird mit Fertigstellung und Abnahme der Leistungen von Photovoltaik 365 fällig, unabhängig von einer noch ausstehenden Prüfung, Inbetriebnahme oder Abnahme durch den Netzbetreiber oder andere Dritte.
Eine Verzögerung durch den Netzbetreiber oder sonstige externe Stellen berührt die Fälligkeit der Schlusszahlung nicht.
7. Gewährleistung und Haftung
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Montage der Photovoltaikanlage fachgerecht ausgeführt wird und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 28 Tagen nach Abnahme der Leistung schriftlich beim Auftragnehmer geltend zu machen.
Die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
8. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Photovoltaik 365.
9. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verarbeitet und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen (DSGVO) geschützt.
10. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von Photovoltaik 365.
Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An:
Photovoltaik 365
Inhaber: Rober Donis
Friedrich-Ebert-Straße 84 A
58454 Witten
E-Mail: rd@photovoltaik365.de
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
— Bestellt am (*)/erhalten am (*)
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
(*) Unzutreffendes streichen
